Типовой образец договора купли-продажи окон пвх

Сегодня постараемся полностью раскрыть тему: "Типовой образец договора купли-продажи окон пвх" и написать понятные выводы. Если у вас возникли дополнительные вопросы, не раскрытые в статье или хотите актуализировать информацию на 2020 год, то вы в любой момент можете связаться с онлайн-консультантом.

Образец договора купли-продажи окон

В настоящее время дефицита компаний, которые предлагают услуги по изготовлению и монтажу пластиковых окон не наблюдается. В любом городе, даже небольшом, есть аналогичные конторы.

Пластиковые окна пользуются спросом, потому что они удобны, долговечны и не подвержены гниению, в отличие от окон деревянных. К тому же их не нужно красить.

Все это обуславливает высокий спрос на услуги изготовителей окон. Однако чтобы вместо уюта и тепла в доме не получить зияющие щели между оконной рамой и стеной дома, отваливающиеся через день после монтажа откосы или спикировавший вниз подоконник, нужно прежде всего составить грамотный договор с продавцом окон, чтобы у вас, как потребителя, была возможность потребовать качественного исполнения обязанностей.

Образец типового договора купли-продажи окон

Договор купли-продажи окон не сложен с юридической точки зрения, но в нем может содержаться большое количество технических сведений.

В текст соглашения должны быть включены следующие условия:

  • Место (населенный пункт) и дата составление проекта документа;
  • Преамбула с описанием сторон. Со стороны продавца стороной всегда будет выступать субъект предпринимательской деятельности – юридическое лицо или ИП. В договоре нужно отразить их наименование и ФИО соответственно;

Со стороны потребителя также оказывается ФИО.

Если стороны действуют по доверенностям, это также необходимо отразить, прописав реквизиты доверенности (номер, дата выдачи).

  • Предмет соглашения. Это самый важный пункт договора, без указания которого соглашение будет считаться незаключенным;

Предмет может включить в себя только покупку окон либо покупку и одновременный их монтаж. Второй вариант встречается на практике чаще всего.

Относительно приобретаемых окон в договоре важно отразить:

  1. тип профиля, количество камер;
  2. цвет;
  3. количество и тип стекол;
  4. вид фурнитуры;
  5. количество окон и их параметры;
  6. наличие дополнительных элементов: москитные сетки, подоконники, отливы, откосы, их количество;
  7. иные технические сведения.

Если договор предусматривает одновременный монтаж всех конструкций, то в договор должны включаться:

  1. указание о доставке окон и всех дополнительных конструкций по месту монтажа, ответственность за доставку;
  2. договоренность о демонтаже старых конструкций (если они есть и если это требуется выполнить силами монтажников);
  3. указание на монтаж окон, отливов, откосов, подоконников, москитных сеток;
  4. сроки проведения монтажа;
  5. количество необходимых расходных для монтажа материалов, оплата расходников;
  6. условия о качестве, соответствующем ГОСТу, гарантийный срок обслуживания.

По факту завершения монтажа необходимо подписать акт выполненных работ, в договоре целесообразно отразить, в какие сроки он должен быть подписан.

  • Цена, сроки и условия оплаты;
  • Ответственность сторон. Укажите, какие штрафные санкции могут быть установлены за срывы установленных договором сроков;
  • Иные условия договора. Здесь, в частности, прописывайте общий срок действий договор, условия расторжения и условия об обстоятельствах непреодолимой силы, которые исключаются ответственность сторон за неисполнение достигнутых договоренностей;
  • Реквизиты сторон;
  • Подписи.

Приложение №1. Чертежи конструкций.

Приложение №2. Проект акта выполненных работ.

Договор носит диспозитивный характер, а это означает, что стороны сами могут предусмотреть, какие условия включать в соглашение, а какие нет. Но условие о предмете в любом случае должны быть прописаны максимально полно и четко.

Обязательные пункты в договоре купли-продажи окон

Обычно подобного рода договоры составляются по типовым формам, предложенным продавцом. Однако это не означает, что покупатель должен не глядя подписывать все, что ему предлагается.

Особое внимание, повторимся, уделяйте предмету соглашения. Проверяйте данные об окнах, их количестве, а также количестве заказанных откосов, отливов, подоконников и иных элементах.

Типовой образец договора купли-продажи вторсырья.

Про типовой образец договора купли-продажи окон ПВХ смотрите тут.

Если вам требуется проведение монтажа, то условия проведения работ также должны быть отражены в договоре в полном объеме.

Составление договора на монтаж окон

Случай довольно редкий, но иногда встречающийся на практике, когда изготовлением окон занимается одна компания, а монтажом – другая.

В этом случае, с фирмой, которая будет заниматься установкой окон должен быть заключен самостоятельный договор на проведение монтажа.

При его составлении также уделите максимум времени предмету. В договоре должно быть указано:

  • договоренность о демонтаже старых окон;
  • договоренность о монтаже всех необходимых конструкций (окна и все имеющиеся элементы);
  • сроки проведения монтажа;
  • оплата расходных материалов;
  • гарантийный срок обслуживания.

Качество монтажных работ при этом должно соответствовать ГОСТам, указание на это также необходимо сделать в тексте договора.

Источник: http://uropora.ru/dokumenty/dogovora/dogovora-kupli-prodazhi/dogovor-kupli-prodazhi-okon.html

Типовой образец договора купли-продажи окон ПВХ

В соответствии со статистическими данными пластиковые окна занимают лидирующие позиции среди продажи аналогичных изделий.

Евроокна выполненные из дерева или светопропускающие конструкции из алюминия пока на данный момент не заняли своего места среди потребителей.

На сегодняшний день соотношение цена и качества считается наиболее выгодным при приобретении и установки пластикового окна, в отличие от других подобных изделий.

Читайте так же:  Сбила машина на переходе, сколько просить денег

Сейчас в любом городе достаточно много компаний, которые занимаются установкой пластиковых окон. Содержание договора на установку и приобретение окна также у всех организаций разное.

Поэтому необходимо знать, что должно быть включено в данное соглашение и на что следует обратить внимание при подписании, чтобы предотвратить наступление негативных последствий.

Образец типового договора купли-продажи окон ПВХ

После того, как покупатель выбрал компанию, которая должна будет доставить ему окна, необходимо составить соглашение о доставке и установке пластиковых окон.

Обратите внимание, что в случае неисполнения соглашения возмещение ущерба должно осуществляться не производителем окон, а теми лицами, которые выступают в роли продавцов.

Текст документа должен содержать наиболее точную информацию об оказываемых услугах. В нем должны быть указаны сведения о дате подписания документа, о сторонах соглашения. Обязательно должны быть внесены сведения о стоимости услуги, а также сведения о дате исполнения соглашения.

В документе должны быть отражены сведения приобретаемого товара, его качественные характеристики.

Документ должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых передается покупателю, а второй остается у продавца. Оба документа должны иметь подписи сторон.

Соглашение, которое грамотно составлено, позволит избежать конфликтных ситуаций, а также защитить свои права в судебной инстанции в случаях недобросовестного отношения продавца к своим обязательствам.

Любое соглашение о приобретении пластиковых окон должно содержать следующие положения:

  • Сведения о месте заключения соглашения, о дате его соглашения, а также сведения о сторонах;
  • Сведения о предмете соглашения. Должны быть указаны наиболее подробно все услуги, которые оказываются исполнителем и которые оплачиваются заказчиком;
  • Права и обязанности сторон;
  • Сведения о стоимости работ и услуг, а также процедура оплаты и внесения денежных средств;
  • Порядок приема оказанных услуг (как должен быть составлен паспорт качества, кем проверяется лист замера, кто принимает участие в процедуре составления акта приема – передачи);
  • Меры ответственности сторон соглашения;
  • Заключительные положения и данные сторон;
  • Перечень документом, которые должны быть приложены к договору.

Подводные камни при купле-продаже окон ПВХ

Как правило, покупка пластиковых окон, а также их последующая установка не вызывает каких-либо серьезных проблем у потребителей. Соглашение исполняется в срок, а установка осуществляется в соответствии с заявленными требованиями.

Образец договора купли-продажи оптовой партии товаров.

Как выглядит договор купли-продажи муки, смотрите тут.

Однако могут быть и иные ситуации, когда фирма не спешит оказывать в срок, установленный подписанным соглашением услуги по установке пластиковых окон.

В первую очередь следует понимать, что рабочие, которые изготовили окна или которые осуществили их монтаж на месте, не являются ответственными лицами по составленному соглашению.

Так же не могут быть ответственными лица, которые осуществили доставку пластиковых окон.

Сотрудники, которые занимались составлением договора, согласованием условий изготовления, сроков доставки окон, также могут быть не виноватыми в том, что соглашение исполняется не так, как того требует заказчик или покупатель.

Ответственным лицом, как правило, в таких ситуациях считается сам покупатель, который поставил свою подпись на соглашении, не ознакомившись с ним должным образом.

На что обратить внимание при заключении договора на изготовление окон ПВХ?

Итак, до подписания документа необходимо обратить внимание на:

  1. Описание заказа. В соглашении должны быть показаны эскизы заказанных окон с описанием их технических характеристик, а также размеров. Если у заказа есть нестандартные условия установки, то эти условия обязательно должны быть отражены в документе;
  2. Размер пластиковых окон. В соглашении должно быть указано, кто именно осуществлял замеры (специалист или заказчик);
  3. Период времени, в течение которого окна должны быть установлены. Прежде чем подписывать документ, следует ознакомиться со сроком установки окон и проверить совпадает ли он с тем, который был указан сотрудником компании;
  4. Конкретный перечень производимых работ. Все услуги, которые были оплачены заказчиком, должны быть отражены обязательно. В состав этих услуг могут быть включены услуги по изготовлению, доставке и установке окон;
  5. Сведения о гарантии на установленные пластиковые окна. Поскольку установление гарантийных сроков на оказанные услуги в соответствии с законом не обязательно, многие компании не указывают об этом сведений в соглашении.

Источник: http://uropora.ru/dokumenty/dogovora/dogovora-kupli-prodazhi/dogovor-kupli-prodazhi-okon-pvx-obrazec.html

Договор купли-продажи окон

Образец документа:

ДОГОВОР N _____ купли-продажи окон

___________________, именуем__ в дальнейшем «Продавец», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю окна, именуемые в дальнейшем «Товар», указанные в Спецификации (Приложение N 1), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2. СУММА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость Товара составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС ____%.

Покупателю предоставляется скидка в размере ___%.

Общая стоимость договора с учетом скидки составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС ____%.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Покупатель в течение _____ банковских дней с момента подписания настоящего Договора осуществляет предоплату в размере ___% от стоимости Товара, что составляет ______ (_____________) руб.

Читайте так же:  Истечение срока давности по кредиту

3.2. Оставшиеся ___% от стоимости Товара, а также ___% от стоимости работ, что в сумме составляет ______ (_____________) руб., Покупатель оплачивает в следующем порядке _________________________________.

3.3. Оплата производится в рублях в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора на расчетный счет Продавца путем _________________________.

4. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

4.1. Доставка Товара осуществляется Покупателем самостоятельно (или: Продавцом) __________________, расположенный по адресу: ____________________ (далее — «Объект»).

4.2. Продавец обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель — принять его в срок не позднее ___ дней после получения Продавцом предоплаты (п. 3.1 настоящего Договора).

4.3. Право собственности и риск случайной порчи или гибели Товара переходят к Покупателю с момента поставки Товара на Объект.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Качество Товара должно соответствовать техническим данным завода-изготовителя и образцам, продемонстрированным Продавцом Покупателю.

5.2. Гарантийный срок на установленное оборудование составляет __ год/лет с момента сдачи оборудования в эксплуатацию (подписания акта приема-сдачи работ). Гарантийный ремонт и замену оборудования осуществляют фирма _______ и Продавец в соответствии с их гарантийными обязательствами.

5.3. Продавец осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание Товара при соблюдении Покупателем правил эксплуатации Товара согласно поставляемому Продавцом «Руководству пользователя».

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Если какая-либо из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему Договору из-за пожара, стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения Товара, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта (эмбарго), решений Правительства или решений государственных таможенных органов, срок исполнения таких обязательств будет продлен на срок, равный тому, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если такие обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от выполнения договора в отношении не поставленного на данный момент Товара. Сторона, для которой стало невозможным выполнять обязательства по настоящему Договору, должна немедленно известить другую сторону о начале и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств.

6.2. Настоящим доказательством продолжительности вышеуказанных обстоятельств будут служить ___________________________.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Ответственность сторон регулируется настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Продавцом срока, предусмотренного п. 4.2 настоящего Договора, Продавец выплачивает Покупателю пени в размере ____% от стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более ____% от этой стоимости.

7.3. В случае недопоставки и/или поставки дефектного Товара Продавец обязуется поставить недостающий и/или заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества в течение _____ дней после получения соответствующего уведомления от Покупателя. Доставка осуществляется силами и за счет Продавца непосредственно на Объект.

7.4. Если Продавец не выполнил свои договорные обязательства в срок, указанный в п. 7.3 настоящего Договора, то он выплачивает Покупателю пени в размере ____% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более ____% от этой стоимости.

7.5. В случае нарушения Покупателем срока, указанного в п. 3.1 настоящего Договора, более чем на ___ месяца Продавец вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7.6. В случае нарушения Покупателем иных сроков, предусмотренных настоящим Договором, он уплачивает Продавцу пени в размере ____% от суммы Договора за каждый день просрочки.

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.2. Все поправки и дополнения к данному Договору считаются принятыми, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.3. Споры по настоящему Договору разрешаются в установленном законодательством порядке в ______________________.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Источник: http://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD

Типовой образец договора купли-продажи кухонного гарнитура

Главная » Документы » договоры » Договора купли-продажи » Типовой образец договора купли-продажи кухонного гарнитура

Договор заключается между двумя сторонами: «Покупатель» и «Продавец». В таком случае предметом договора будет выступать обязанность изготовителя осуществить передачу потребителю кухонного гарнитура в личную собственность, за которую следует выплатить прописанную в договоре сумму.

Составление подобной бумаги позволит обеим сторонам по максимуму обезопасить участие в аналогичных сделках. При возникновении каких-либо спорных вопросов можно будет за минимальное количество времени отыскать выход из ситуации.

Образец типового договора купли-продажи кухонного гарнитура

Любые операции с покупкой либо же продажей кухонного гарнитура должны осуществляться с помощью подписания и оформления сделки купли- продажи мебельных комплектов.

Договор заключается в письменном виде, в нём отражаются такие ключевые условия:

  • 100% предоплата должна быть проведена;
  • прописаны сроки доставки;
  • указан адрес доставки;
  • данные о том, кто проводил замеры;
  • информация о сборке и монтаже мебельного гарнитура;
  • точное описание мебели;
  • данные о том, что фирма-изготовитель несёт ответственность за нарушение условий, прописанных в договоре;
  • обязательства, согласно гарантийному сроку;
  • иные условия.
Читайте так же:  Возврат денежных средств по закону о зпп

Описание мебели обязательно должно включать в себя указание данных: о размерах каждой составной части мебельного комплекта, с точными обозначениями и общим количеством всех составных частей мебели, которая ранее была приобретена, с указанием точного списка бытовой техники и всей сопутствующей информации, которая её касается.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Особенности заполнения договора купли-продажи кухонного гарнитура

В бумагах особое внимание следует уделить важным моментам:

  • предмету договора;
  • в каком порядке будет проводиться его исполнение;
  • какова сумма сделки и основные расчёты;
  • продолжительность гарантийного срока;
  • срок действия рассматриваемого документа;
  • какова ответственность каждой из сторон за выполнение условий соглашения;
  • благодаря каким способам можно разрешить спорные ситуации и т.д.

В документе в обязательном порядке прописываются иные условия, благодаря которым в дальнейшем можно будет превратить сделку в наиболее выгодную и продуманную для каждой из сторон. Итоговым результатом выступят юридические данные каждого из участников договора, а также их личные подписи.

Как проверить, правильно ли составлен договор купли-продажи кухонного гарнитура?

Большинство магазинов и мебельных салонов не считают нужным и важным заключать договора купли-продажи. Обычно клиенты сталкиваются с невыполнимыми условиями, которые ущемляют их потребительские права.

Типовой образец договора купли-продажи мебели.

Про типовой образец договора купли-продажи окон ПВХ смотрите тут.

Следует рассмотреть ключевые моменты, на которые в обязательном порядке стоит обратить внимание в момент заключения договора на приобретение кухни:

  1. К документу должна прикрепляться спецификация каждого составляющего элемента мебельного гарнитура;
  2. Эскиз должен быть подписан менеджером, который ранее занимался составлением дизайн-проекта кухни;
  3. Следует заключить отдельный договор на установку мебельного гарнитура. В таком случае продавец будет нести полную ответственность за качество оказанной услуги, в частности о сохранности мебели и обстановки, которая её окружает (обои, натяжной потолок, стены и т.д.). В случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций со стороны продавца, ему придётся возместить ущерб.

При отсутствии договора клиент не сможет отстоять свою правоту, даже если он не принимал участия в процессе монтажа гарнитура и технологические правила были нарушены представителями продавца.

Во время установки может пострадать мебель, это следует учесть. В салоне покупатель должен уточнить все интересующие его вопросы, чтобы выяснить входит ли в установку подключение вытяжки, смесителя, мойки и т.д.

Можно ли в дальнейшем обратиться за помощью в Сервисную службу?

Гарантийные и послегарантийные обязательства ещё никто не отменял и эту информацию можно назвать важной. В некоторых салонах дают напрямую рекомендации, куда можно обратиться с личными контактами установщиков мебели.

Однако, если магазин – это одна фирма, тогда сотрудники (установщики и сборщики) это лица, которые работают на себя и не имеют к магазину совершенно никакого отношения.

Приобретение мебельного гарнитура, согласно этому принципу позволяет вам рассчитывать исключительно на порядочность салона, который осуществил продажу мебели, а также надеяться на порядочность людей, которые занимаются установкой.

Источник: http://uropora.ru/dokumenty/dogovora/dogovora-kupli-prodazhi/dogovor-kupli-prodazhi-kuxonnogo-garnitura-obrazec.html

Образец договора подряда на монтаж ПВХ окон, заключаемый между физическим и юридическим лицом.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).

1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.

1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора.

1.4. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка:

2.1.1. Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

  • Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору).
  • Договор на монтаж ПВХ окон.

2.1.2. После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения №1, Договор считается вступившим в силу.

2.1.3. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней.

2.2. Заказчик принимает работу Исполнителя по монтажу « » 2020 года.

2.3. Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями №1, №2 к настоящему Договору, по окончании монтажа.

З. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

3.1. Оплата производится по ценам, настоящего Договора и включает в себя стоимость ПВХ изделий и работ по монтажу в соответствии с Приложениями №1, №2.

3.2. Общая сумма договора составляет рублей.

3.3. Авансовый платеж составляет рублей.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. При подписании настоящего Договора, Заказчик оплачивает авансовый платеж.

4.2. После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей.

4.3. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ.

Читайте так же:  Бесплатная консультация адвокатов по уголовным делам онлайн круглосуточно

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора. Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере % от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.

5.3. Заказчик обязан при подписании Договора проверить и утвердить места установки, конфигурацию конструкции, отраженные в Приложении №1. После подписания Договора и Приложения №1 претензий Заказчика по конфигурации и конструкции не принимаются.

5.4. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. В случае нарушения технологии устройства у Заказчика, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика письменно в Приложении №2, ответственность за качество работ в этом случае Исполнитель не несет.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут. При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами.

7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ.

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде.

8.5. Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде.

8.6. Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде.

8.7. С момента подписания настоящего Договора, устные договоренности теряют силу.

Источник: http://dbsd.ru/contracts/agreement-contract/1566.html

Договор купли-продажи окон

ДОГОВОР N _____ купли-продажи окон

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю окна, именуемые в дальнейшем «Товар», указанные в Спецификации (Приложение N ___), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 1

Характеристики, чертежи, расчеты, размеры окон указаны в Приложении N ___, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Продавец обязуется передать Покупателю указанный в Спецификации Товар свободным от прав третьих лиц.

1.3. Товар передается в количестве:

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость Товара составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС ____%.

Покупателю предоставляется скидка в размере ___%.

Общая стоимость договора с учетом скидки составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС ____%).

2.2. Покупатель в течение _____ банковских дней с момента подписания настоящего Договора осуществляет предоплату в размере ___% от стоимости Товара, что составляет ______ (_____________) рублей.

2.3. Оставшиеся ___% от стоимости Товара, что в сумме составляет ______ (_____________) рублей, Покупатель оплачивает в следующем порядке: _________________________________.

2.4. Оплата производится в рублях в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора путем перечисления денежных средств Покупателя на расчетный счет Продавца.

3. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

3.1. Доставка Товара осуществляется Покупателем путем самовывоза по следующему адресу:_____________ (вариант: доставку товара осуществляет Продавец по следующему адресу Покупателя: _________________________).

3.2. Продавец обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель — принять его в срок не позднее ___ дней после получения Продавцом предоплаты (п. 2.2 настоящего Договора).

3.3. Право собственности и риск случайной порчи или гибели Товара переходят к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

3.4. При передаче Товара Продавцом Покупателю стороны обязаны подписать акт приемки-передачи Товара. В случае обнаружения недостатков Товара при его передаче, они должны быть указаны в акте. В случае отсутствия указаний на обнаруженные недостатки в акте приемки-передачи, Товар считается принятым без недостатков.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА

4.1. Качество Товара должно соответствовать техническим данным завода-изготовителя и образцам, продемонстрированным Продавцом Покупателю.

4.2. Гарантийный срок на Товар составляет __ год/лет с момента передачи Товара от Продавца Покупателю. Гарантийный ремонт и замену Товара осуществляют фирма _______ и Продавец в соответствии с их гарантийными обязательствами.

Читайте так же:  С какого момента начисляются алименты при разводе

4.3. Продавец осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание Товара при соблюдении Покупателем правил эксплуатации Товара согласно предоставляемому Продавцом «Руководству пользователя».

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Если какая-либо из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему Договору из-за пожара, стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения Товара, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта (эмбарго), решений правительства или государственных таможенных органов, срок исполнения таких обязательств будет продлен на срок, равный тому, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если такие обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от выполнения Договора в отношении не поставленного на данный момент Товара. Сторона, для которой стало невозможным выполнять обязательства по настоящему Договору, должна немедленно известить другую сторону о начале и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств.

5.2. Настоящим доказательством продолжительности вышеуказанных обстоятельств будут служить ___________________________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Ответственность сторон регулируется настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Продавцом срока, предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, Продавец выплачивает Покупателю пени в размере ____% от стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более ____% от этой стоимости.

6.3. В случае недопоставки и/или поставки дефектного Товара Продавец обязуется поставить недостающий и/или заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества в течение _____ дней после получения соответствующего уведомления от Покупателя. Доставка осуществляется силами и за счет Продавца непосредственно на объект по адресу, указанному Покупателем.

6.4. Если Продавец не выполнил свои договорные обязательства в срок, указанный в п. 6.3 настоящего Договора, то он выплачивает Покупателю пени в размере ____% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более ____% от этой стоимости.

6.5. В случае нарушения Покупателем срока, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, более чем на ___ месяца, Продавец вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6.6. В случае нарушения Покупателем иных сроков, предусмотренных настоящим Договором, он уплачивает Продавцу пени в размере ____% от суммы Договора за каждый день просрочки.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 2

7.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.2. Все изменения и дополнения к данному Договору считаются принятыми, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.3. Споры по настоящему Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по общим правилам подсудности.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.


7.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

7.6.2. Акт приемки — передачи.

7.6.3. Характеристики, чертежи, расчеты, размеры окон.

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

1 Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

2 Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

Источник: http://blank-obrazets.ru/dogovor_kupli_prodazhi_okon.htm

Договор купли-продажи пластиковых окон образец 2019 скачать бесплатно типовой бланк пример форма распечатать

Договор купли-продажи пластиковых окон образец 2019 скачать бесплатно типовой бланк пример форма распечатать

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

На нашем сайте вы можете Договор купли-продажи пластиковых окон образец 2019 скачать бесплатно по ссылке ниже.

Образец договора производства и монтажа пластиковых окон, заключаемый между юридическими лицами.

Типовой Договор купли-продажи пластиковых окон образец

ДОГОВОР

производства и монтажа пластиковых окон

г. _______________
http://yuridicheskaya-konsultaciya-besplatno.ru/dogovory/dogovor-kupli-prodazhi-plastikovyh-okon-obrazets-2019-skachat-besplatno-tipovoy-blank-primer-forma-raspechatat.html
Типовой образец договора купли-продажи окон пвх
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here